我中心受颍上县人民法院委托，就颍上县人民法院大法庭装修及附属工程

进行竞争性谈判采购。欢迎符合本次采购条件的供应商参加谈判。

一、项目编号：YSCZ-2008-001

二、项目说明：本项目为颍上县人民法院大法庭装修及附属工程采购项目，详细技术要求见招标文件和设计图纸项目说明部分。

  三、供应商资质要求：具有独立法人资格和房屋建筑装修装饰工程施工二级及以上资质,项目经理具有房屋建筑装饰工程二级及以上资质。

四、报名提供资料：
1、企业法人营业执照副本、企业资质证书副本原件及复印件；
2、企业安全生产许可证原件及复印件；
3、项目经理资质证书原件及复印件。

    五、谈判文件为本公告、招标文件和设计图纸。

    六、投标报名及领取谈判文件时间：领取谈判文件时间：2008年3月25日至2008年3月31日，每天上午8：30-11：00，下午2：30-5：00。投标报名、购买招标文件、设计图纸和现场勘测请到县法院办公室与王飞同志联系，联系电话号码：0558—4453201  0558-3202107

七、接受谈判文件截止时间和谈判时间地点：

    接受谈判文件时间：2008年4月3 日下午2：00至2：30（北京时间）。

    谈判时间：2008年 4月3 日2:30（北京时间）。

谈判地点：颍上县财政局一楼政府采购中心会议室。届时请供应商的法定代表人或其授权的代表出席。

    逾期概不接受谈判文件。（为避免谈判迟到，请供应商提前半小时到达谈判现场。）注意事项：届时请带齐营业执照正本复印件及副本原件、税务登记证复印件、企业法人代码证书复印件及法人授权委托书原件、建设部门颁发并已年检过的企业资质等级证书原件、项目经理资质证书原件及投标保证金壹万元整（未中标者当场退回）。

   八、工程付款：工程全额垫资，工程竣工验收合格并经审计后工程款支付达到工程结算价的95%，余款一年后无质量问题付清。因承包人原因工程质量未达到合同规定标准的，承包人除负责返修达到规定标准外，因返修而延误的工期，每天罚200元的逾期违约金。

    九、其他未列明的协议条款内容由业主和承包人签定的合同确定。

    十、以上若有变更我们会通过“颍上政务网”通知，请供应商关注。

   政府采购中心联系电话:0558—4450575传真：0558—4450570

联系人陈孝光

颍上县政府采购中心

          2008年3月25日